施工协议合同

施工协议合同

在生活中，协议与我们的生活息息相关，签订协议可以保障自身的权益不被侵害。那么写协议真的很难吗？以下是小编为大家整理的施工协议合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

施工协议合同1

合同编号：XXXXXXX

发包方：XXXXXXXXXXXXXXXX

承包方：XXXXXXXXXXXXXXXX

签约时间：XXXXXXX

签约地点：XXXXXXX

为了保证XXXXXXXX施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。

1、工程名称：XXXXXXXXXXXX

2、建筑面积(工程形式)：XXXXXXXXXXXX

3、施工地点：XXXXXXXXXXXXXXXX

4、工期：

(1)开工：XXXX年XX月XX日;

(2)竣工：XXXX年XX月XX日;

(3)合同工期总共历时XXXX天。

5、承包形式：XXXXXXXX

6、工程质量标准：XXXXXXXX

7、工程价款：共计人民币XXXX元。

8、付款方式：本合同生效后支付合同款项的XX%，计XXXX元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的XX%，计XXXX元;质保金XXX元，质保期满后支付。

9、质保期：XXXX年。

10、双方的责任义务

(1)发包方的责任义务

①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;

②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;

③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;

④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;

2、承包方的责任义务

①按发包方要求及图纸要求进行施工;

②如期完成施工任务;

③接受发包方的技术指导和质量标准要求;

④负责发包方提供料物及设备的保护;

⑤教育施工人员爱护甲方的.材物，不得偷窃和损坏;

⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;

11、其他

(1)本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。

(2)本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。

(3)合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。

二、建筑工程纠纷管辖法院如何确定

建设工程合同纠纷一般由合同约定的履行法院管辖，但合同没有约定时，由发包人接受图纸所在地人民法院管辖。

依据《民事诉讼法》第二十三条的规定：因合同纠纷提起的诉讼，由被告所在地或合同履行地人民法院管辖。

第三十五条的规定：两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉;原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先立案的人民法院管辖。

三、建筑合同合同履行地的理解

所谓“合同履行地“，通常是指合同规定的履行义务和接受履行义务的地点，即义务清偿地点。

建设工程设计合同是双务合同，即由发包人提供设计工作所依据的基础文件和情况，设计人交付设计文件，并由发包人支付设计费用。建设工程设计合同在实际操作中，与建设工程施工合同有所区别，有的明确了交付设计图纸的地点，有的对交付图纸的地点没有约定。

根据《合同法》第六十一条的规定“合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或约定不明确的，可以协议补充;不能达成协议的，按合同有关条款或者交易习惯确定”。根据交易习惯，建设工程设计合同所涉及的履行地点应该是发包人接受图纸所在地。

发包方：XXXXXXXXX 承包方：XXXXXXXXX

委托代理人：XXXXXXXXX 委托代理人：XXXXXXXXX

20xxX年XX月XX日 20xxX年XX月XX日

施工协议合同2

甲方：

乙方：

经友好协商，就甲方承揽工程转包给乙方施工的相关事宜，根据《劳动法》、《建筑法》、《合同法》及公平、公正原则，签订本施工协议：

一、甲方于_______年______月______日承揽福建省南平闽延电力建设有限公司浦城分公司职工食堂附属工程。现经甲、乙双方协商一致，自愿意达成如下转包协议。

三、在工程施工中，建设单位和施工单位的责任义务约定事宜服从甲方与建设单位的正签合同，甲方不得增减。

四、甲方将此工程转包给乙方，费用结算于建设方向甲方结算工程款后3日内甲方应将扣除管理费后的'3日内支付给乙方。

五、协议生效办法：本协议由双方签字之日起生效。

六、未尽事宜由双方另行协商。

七、本协议一式两份，甲、乙双方各持一份。

甲方代表：

乙方代表：

____年____月____日

施工协议合同3

经甲乙双方协商制定以下补充协议：

一、 工程概况

1、工程名称：江苏涌涞1#车间

2、地址：

3、建筑面积：7.2万平方米。

4、框架结构共计2层。

二、工程内容及承包范围：

1、乙方对本工程进行施工总承包，承包范围基础、主体、装饰、装修等、

2、乙方在本工程施工中不可以用宿迁本地农民工，若发现使用本地民工，所发生的任何事故均由乙方自行处理，以及在工程施工全过程所发生的任何事故，均由乙方全权负责，甲方均不承担经济责任。

3、乙方承包范围内的设计变更而引起的增减工程由甲乙双方共同协商。施工合同补充协议三、付款方式：

1、乙方在接到甲方开工通知后，进场施工，本工程施工过程。甲方不支付预付款。

2、本工程付款在1#车间封顶后付工程总价的'30%，二层封顶后付工程总价的60%，砌墙捄灰室内地坪结束后付工程的80%，竣工验收合格后付工程总价的95%，余款作为质量保证金，在竣工两年后房屋正常使用，全部。

3、本工程若出现民工因工资闹事后果有乙方负责，甲方不承担，支付民工工资及其它任何费用。

四、开竣工日期：

开工 ，竣工： ， 若遇停水停电，地方政府政策性调整和人力不可抗拒的情况下工期顺延。

五、违约责任：

本工程所有材料(水泥、钢 ……此处隐藏13788个字……门办理相应的审批手续。

5.甲方双方应办理工程结算,从交付使用起,三个月内一次性付清。甲方应参与工程质量和进度的监督，并配合乙方进行竣工验收。

第三条 工程变更

乙方必须按双方签字确认的施工图纸进行严格施工，甲方若对于正在施工中或已施工完毕的工程要求变动的，则须报请工程部批准，由甲方设计师据情提供新方案且经双方重新签字认可，方可生效，否则乙方有权按原图施工。工程变更所增加的人工、材料等全部费用由甲方承担，按实际数量计取，单价按原预算价为准。

第四条 工期变更

1.因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延。因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。

2.因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延。

3.因工程变更或非乙方原因造成的停水、停电及其它自然、非自然不可抗力因素而影响工期的'，工期相应顺延。

4.甲方应积极配合乙方施工，若因双方配合问题引起的工期延误，双方共同负责。

5.合同签订时，甲乙双方应在每张图纸上签字认可，甲方对图纸未确认未签字，乙方则缓期开工，工期顺延。

6.施工期间，因甲方需要修改设计图纸或增加项目而需另外设计与预算时，须由甲方填写《工程变更项目申请表》交乙方备档，同时，双方须另行签订补充合同，并由甲方在相关设计图纸签字认可和付清增改项目的工程款后，乙方则予安排施工，工期相应顺延。

7.图纸一经双方确认，甲方如需修改和变更等，须征得乙方的同意，凡因修改、变更图纸导致工程项目增加费用的，均由甲方承担，工期相应顺延。

第五条 工程验收

1.每个单项施工应分段查验(包括隐蔽工程)，每种代购材料须请甲方配合乙方质检员验收。全部工程完工后，乙方向甲方发出口头或书面通知，甲方必须在三日内到场验收，若超时未验收，则本项工程视为合格，工程款结算后并办理移交

手续。

2.工程竣工验收合格后，双方应办理工程结算，从交付使用起一个月内一次性付清。

3.承诺范围：为因乙方装修施工质量而出现的破损，由乙方保修。如属于甲方人为损坏及不可抗拒自然力或甲方自购材料而引起的质量问题，则不在保修范围之内。

第六条

1.双方商定，本工程的价款为： 工程价款及结算

人民币(大写)：

(小写)￥ 元

2.本工程以预算表的项目为准，若在工程施工中，甲方有更改或增加项目时，双方须另行签订补充合同，并由甲方在相关设计图纸签字认可并付清增改项目的工程款，否则乙方有权拒绝该增加或更改项目的施工。

3.增加或更改项目单价的确定原则：甲方增加项目的工程量由双方现场确定;单价若原预算表中有此项目以预算表的单价为准;若无该项单价时双方同意以材料的市场单价共同协商计取。

第七条 违约责任

1.甲方按本合同及时支付工程款，若在乙方发出口头或书面通知时甲方置之不理，乙方有权停工。若单方原因由此引起的停工，导致工程无法继续施工的，工期顺延。责任方应按合同价款 3 % 的违约金索赔给对方。

2.未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责。

3.合同生效后，任何一方变更、解除合同，该方应及时通知另一方，办理合同变

更、终止协议，并由责任方赔偿对方相应的损失，按装修合同总额10%罚收。

第八条 其它约定条款

1.甲乙双方决定分段验收。若乙方质量不合格，则乙方负责相应的返工费及负担有关所需材料费。

2.若因甲方项目的增补，造成工期延误，则工期以双方确认的工程变更单所规定的时间顺延。

3.乙方应严格按照施工图进行施工，若施工项目已进行，甲方要求修改方案，所发生的费用及乙方的误工费由甲方承担。

第九条 附则

1.施工过程中甲、乙双方所签署的有关《工程项目变更表》、《工程验收单》等文件均可作为工程竣工验收依据。

3.本合同经甲、乙双方签署后实时生效，一式两份，双方各执壹份，具同等的法律效力。

甲方： 乙方：

签章： 签章：

代表人： 代表人：

年 月 日 年 月 日

施工协议合同15

建设单位(甲方)：______________

承包单位(乙方)：______________

为明确甲乙双方在施工过程中的'权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。

第一条总则

1、工程名称：______________

2、工程内容：______________

3、工程价款：______________

4、开竣工工期：_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

5、工程地点：______________

6、承包方式：______________

7、工程质量标准：

第二条在组织施工过程中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：

1、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者;

2、因甲方提出变更计划而不能继续施工者。

第三条工程款结算方式

1、本工程结算价套用最新相对应消耗量工程定额计价依据及相关规则，材料价格按当地同期指导价格及特殊材料市场价调整。

2、付款方式：竣工验收合格后一次性付清

第四条工程负责人和工伤事故

1、甲方派驻现场负责人，乙方派现场施工负责人，共同履行本合同的各项规定，对工程进度、工程质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交工工程验收手续及其他事宜。

2、乙方有责任教育工人严格执行操作规程，安全施工，防火防盗。在施工中发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方负责，乙方不得因此影响工程进度。

第五条合同份数及有效期

1、本合同一式二份，甲乙方各执一份。

2、本合同自双方签订之日生效，在本合同全部工程竣工验收并结清尾款后失效。

第六条附则

1、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。

建设单位(甲方)：______________

代表人：______________

_______年_______月_______日

承包单位(乙方)：______________

代表人：______________

_______年_______月_______日