项目的合作意向书五篇
在不断进步的社会中,很多时候都可能需要用到意向书,签订合同或协议前,为了表达合作意向,一般会签订意向书,大家知道意向书的格式吗?以下是小编为大家收集的项目的合作意向书5篇,欢迎阅读与收藏。
甲方: _____开发有限公司
乙方: _____工程有限公司
为开拓市场,增强竞争力,提高市场占有份额,保质、保量按时完成工程任务,并做好完工后的保修工作,维护甲、乙双方的信誉,甲乙双方通过友好协商,决定就《钟山区大河镇20xx年度乡村旅游项目太阳能路灯采购项目》工程项目签订本协议书,供双方共同遵守。
一、 合作方式:
1. 授权合作:中标后甲方与业主签订施工合同,甲方授权乙方代表甲方施工,乙方负责经营工程项目内容包括(投标、工程实施、竣工结算、完工后保修、货款回笼、税费缴纳等所有经营内容),乙方经营工程项目自负盈亏。
2. 甲乙双方合作项目中,如果有甲方能生产的产品,在同等条件下,必须使用甲方生产的产品,业主指定的产品除外。
3. 本项目所有的资金投入,全部由乙方负责。所有款项必须划入甲方账户,进行单项合同的往来最终结算。乙方在付清与甲方所有合同约定的货款后,业主支付的工程款富余金额,甲方在七天内按时划入乙方指定的账户内,不得以任何理由拖欠。如在7天内甲方没有按时划入乙方指定的账户内,按工程款富余金额1/1000利率每日赔偿.
二、 相关收费:
1. 项目样品费:甲方提供乙方投标样品一套(灯杆50CM,30W灯头,120AH胶体蓄电池,100W电池板,控制器)。甲方提供的投标样品若中标后,安装样品必须与投标样品一致,若样品不一致,发生的一切经济损失由甲方承担。中标后,甲方将投标样品中50CM灯杆更换成一根完整灯杆,收费金额按安装样品一套单价收取。若未中标,50CM灯杆不更换,收费金额为20xx元。样品金额在投标前收取。
2.根据标书的制作收取制作费用 2500 元。凡乙方需以公司名义投标项目,投标文件统一由甲方管理中心安排制作(投标文件统一由甲方管理中心安排制作:投标文件的制作必须满足招标文件规定的所有要求,投标文件若因甲方投标标书的原因废标,标书制作费用由甲方负责)。经公司许可,乙方可自行进行投标文件制作,交甲方管理中心审核合格后方可盖章封标,乙方自行制作标书时,甲方不再收取该费用。
3. 税金缴纳:
1) 乙方货款到达公司账户中(投标后的项目总价),甲方扣除8%的税金,将剩余款项支付给乙方。
4.其他费用:
1) 如果乙方要求甲方派驻项目管理人员或派送资质文件。甲方派驻项目管理人员工资按 200元/天(从出发当日计算),派送资质文件工资按 150元/天(从出发当日计算),往返路费、餐费、住宿等差旅费用由乙方负责,以上费用由乙方直接划至甲方指定账户。
2) 如需缴纳投标保证金,乙方提前转帐给甲方,甲方应按招标时间要求提前汇入招标人指定帐户,等投标结束后,投标保证金回到甲方账户后,甲方应将投标保证金在七个工作日内如数退还给乙方。
3) 若相关项目工程涉及纠纷由乙方负责协调解决并承担相应费用,如涉及诉讼案件,相应的诉讼费、鉴定费、律师服务费、差旅费等费用及调解、判决结果均由乙方承担,甲方有权从乙方应领取的工程款项中扣除。
三、 项目管理:
1. 甲方中标签合同后,该项目后续相关工作由乙方自行负责。
2. 甲方向乙方提供投标所需的全部资料,如需要甲方提供资质原件验证,甲方将派人员送到项目目的地,所需的差旅费用由乙方负责。
3. 乙方完整地执行工程的全部细节直至工程竣工验收,并将中标通知书、合同、竣工验收资料等与工程有关的所有资料交壹份原件给予甲方存档。
4. 甲方对建设方签订的合同规定,同时对乙方具有同等的法律效力。乙方必须严格按照同建设方签订的合同执行,如果乙方未能按照合同执行,则由此产生的一切后果,均由乙方自行承担,甲方有权采取一切措施对乙方进行惩罚。
5. 该协议执行过程中,所产生安全责任事故,全部由乙方承担责任并处理完善。乙方发生的债权债务由乙方清理,如因债务不清发生的'各种纠纷和法律处罚,概由乙方负责。
四、 经济责任:
1. 乙方联系承接工程业务过程中所发生的一切费用包括招标费用均由乙方承担。
2. 乙方在联系承接工程业务过程中,未经甲方授权,行为人自己的行为所导致的经济及法律责任由行为人自负,甲方不承担任何连带责任。(提倡守法经营、廉洁自律,不得搞不正之风,如出现行贿的行为,责任自负)。
3. 乙方联系工程投标(包括中标后),甲方有责任予以配合并保证乙方工作的顺利进行,但乙方应承担甲方为此工作所发生的一切费用。
4.乙方应当按与业主签订的工程项目合同中的有关条款严格执行,并以此承担合同规定的所有责任与义务。
5. 在施工过程中,甲方对乙方施工质量进行检查、贯标过程以及工程申报获奖验收所发生的费用均由乙方承担。
六、 安全责任:
1. 该项目中标后,乙方使用甲方名义签订合同,项目安装等由乙方自行负责,相关的安全问题由乙方自行负责。
七、 其它事项:
1. 未经甲方同意,乙方不得以甲方及所属项目的名义擅自私刻任何印章。确有需要刻制的,应向甲方提出书面申请,经甲方书面批准后统一刻制,并在甲方备案。印章的管理遵照甲方印章管理制度执行。对擅自私刻章、擅自开设银行账户或擅自担保借款的,甲方将严肃查处并予以处罚,处罚金额为20万元。同时乙方应承担一切责任,造成甲方损失的由乙方负责赔偿,同时甲方保留进一步追究乙方法律责任的权利。
2. 在本工程合同签订以前,甲方为本工程承担的一切费用均由乙方全部承担。
3. 协议争议的解决:本协议履行过程中,如发生纠纷,甲乙双方应及时协商解决。如协商不成,应向甲方所在地法院提起诉讼。
八、 本合同一式二份,甲乙双方各执一份。本合同自双方签字生效,项目完全结束后协议自行失效。
九、公司收款账户信息:
开户行:__________银行
户 名:__________
卡 号:_______________
开户行名称:中国农业银行成都温江支行友谊花园分理处
甲方 _____开发有限公司 乙方:_____工程有限公司
代表:__________ 代表:__________
电话:__________ 电话:__________
传真:__________ 传真:__________
签订日期: __________ 签订日期:__________
项目名称:
甲方:
乙方:
甲乙双方经友好协商,同意以“深圳市海盾安全电子科技有限公司”作为产业化基地,进行“汽车轮胎智能监测系统”的产业化实施,具体条款如下:
1、甲乙双方同意将该项目技术作价人民币壹仟贰佰万元;由甲方及参与研发人员提供技术服务,乙方负责产品化及市场营销的实施。
2、乙方每支付技术费人民币壹拾贰万元给甲方,将取得该项目的1%股权。乙方具体出资金额及控股比例,双方另行沟通并签定合作合同书,本合作意向于甲乙双方的合作合同书签定后生效。
3、若乙方支付的技术费高于人民币陆佰壹拾贰万元,即乙方对该项目的控股比例高于51%,甲方不得对项目剩余作价比例进行再转让等处理;若乙方支付的技术费低于人民币贰佰肆拾万元,即乙方对该项目的控股比例低于20%,甲方有权独自继续对项目剩余作价比例进行再转让等处理。
4、在合作意向书生效后,该项目所有知识产权属甲乙双方共同所有。甲方不得再对该项目的扩充版、升级版、变形版本单独转让,且对该项目的核心及相差技术负有保密的义务,违约将追究法律责任。
5、甲乙双方将根据具体情况签署阶段性实施计划书。
6、未尽事宜,将友好协商解决。
甲方: 乙方:
代表签字: 代表签字:
日期:20xx年xx月xx日 日期:20xx年xx月xx日
甲方:(以下简称甲方) 公司地址:
乙方:(以下简称乙方) 公司地址;
甲、乙双方经友好协商,就_________的建设项目投资合作事宜,达成共识如下:一、公司名称:
(共同出资注册)
二、公司注册地址:
三、项目总投资 万,注册资本万。
四、甲方投资 万,占股份37%。 乙方投资 万,占股份63%。
五、甲、乙双方拟共同成立合作公司,乙方拟以现汇作为合作条件,甲方拟以项目的土地固定资产和未来收益作为合作条件。乙方所提供的投资建设资金进入项目所在地的项目公司公共账户后,资金使用期为3年(暂定),前两年为建设期,建设期内免本息,从第三年底开始,甲方按央行同期活期贷款利率支付给乙方,支付期暂定为一年。(具体资金合作及股东分红细则将在双方签订的合同中细化)。
六、乙方负责提供申办合作公司所需的有关证明材料,甲方负责在当地办理申报、立项、注册等一切相关手续。双方保证提供给对方的材料是完整的、真实的、有效的。
七、公司合作成立后,甲方不参与今后合作公司的一切经营活动,也不承担合作公司的所有法律与经济责任,只负责资金的监督使用、调配并提取按股份比例分红。合作期满后,乙方无条件退出,合作公司及全部甲方所有。
八、合作项目由乙方承包开发建设,每平方米建设开发的包干成本(包括每平方米所含的国有土地使用权出让金、地下室和地面建筑的建安成本、附属工程、营销、税费等的所有费用)为人民币 元整(¥元)。
九、甲、乙双方以项目前期过程中所产生的有关费用,由甲方垫付,不计入建设成本。
十、由此合作意向书所涉及的甲方与第三摩肩接踵经济关系及连带责任关系,均与乙方无关。
十一、甲、乙双方签订合作意向书后,三个工作日内,乙方需向共同成立公司的共关账户打入 万保证金。
十二、乙方资金到位同时,应向项目投资咨询方一次性支付项目咨询服务费用。
十三、本合作意向书一式两份、双方各执一份,未尽事宜,双方另行协商。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
代表(签字): 代表(签字):
地址: 地址:
电话: 电话:
传真: 传真:
xxxxx国投公司:
由xxxxxxx房地产开发有限公司拟投资建设的xxxx大厦项目业经xxxx政府批准,该项目位于xxxx 市,具体位置:xxxxx经济开发区建成区兰新路以东、友谊路以北,该项目占地约11.69亩,以甲方现有国有土地使用证及相关文件确定的四至为准,项目土地性质为国有商业出让用地,土地使用权为xxxx房地产开发有限公司所有,土地手续已经办理,土地权属清晰且无任何纠纷。
按照公司规划和设计的方案为:地下一层, 5482.72平方米,地上十二层,地上建筑面积23929平方米,总建筑面积29412平方米,容积率为3.07,由于项目地理位置优越,且紧邻xxx政府及行政大厅等部门,建12层与未来发展趋势不协调,也无法成为标志性的建筑,也不利于未来发展需要,尤其对商业项目的知名度、吸引力方面会受到很大影响,在吸引有实力的投资商入驻大厦方面有一定差距,给项目的运作带来一定的难度,因此计划扩大项目建设规模,将原设计方案变更为双子座大楼,建筑面积扩大至8万平方米,即地下2层为停车场,地下1层为超市,地上5层为商业(餐饮、休闲娱乐、健身),地上6层至28层(或30层)为商业写字楼、宾馆、住宅,但由于占地面积有限,建筑面积过大超出容积率的要求,在设计方面也有局限性,同时也会影响到房产的销售,因此,需要在原占地基础上扩大用地规模方可实现此方案。
现项目用地西侧相邻的地块为原xxxxx国投公司处置的不良资产,该地块面积为6亩,如能够纳入xxxx大厦建设用地范围,加上现有11.69亩土地及消防通道等,建设用地可扩大至18亩,计120xx平方米建设用地,总建筑面积可以扩大至80000平方米,同时由于扩大用地范围,完全可以建设标准更高、更具规模、设施更加完备的现代化建筑,从外观设计到内部结构都可以按照高标准来设计和规划,也能够通过准确的市场定位、高品质的建筑结构和风格、完善配套设施。
房地产开发过程中开发商经常遇到的风险
现阶段我国的房地产市场出于起步阶段,各种开发与交易还不够规范,从项目立项到结束自始至终都伴随着风险,房地产纠纷和诉讼案件此起彼伏、接连不断。
一、征地与拆迁困难
有的开发商对征地与拆迁工作没有足够的重视,以致于遇到困难后措手不及被陷入遥遥无期的说服动员工作中,贻误了预定工期。征地与拆迁是实施开发工作的第一道门槛,一方面要做出双方都能接受的经济补偿,另一方面又要做好说服动员工作。遇到钉子户,风险就会更大,钉子户不搬迁就直接影响了房地产建设工作的进度。
二、建设工期的风险
开发商选择的建筑公司是否能保质保量按时完工,对开发商以后的商品房销售起着重要作用。但事实上,大多数建设工程都不能按期完工,有的拖延几个月,甚至几年。造成这种风险的原因多种多样,如来自开发商的自身原因,如资金不足、图纸更改、更换合作伙伴等;或者是来自建筑商的原因,如技术问题、违法转包分包等。
防范这种风险应以预防为主,在初期就应选择信誉技术过硬的设计单位、监理单位和施工单位。在建筑材料的选择和购买方面一定要认真谨慎。还有应当选择理想的合作伙伴,应落实资金来源渠道。所有这些都要用法律文件予以确认,用完备的合同来约束所有参与工程建设各方的行为。
三、联建风险
在房地产投资开发中,经常有几家投资单位共同投资的情况。形成这种情况的原因主要有以下几种情况:某一家投资单位经济实力有限,需要与其他单位合作开发;或者是有土地的一方没有资金,需要与有资金的一方合作;或者有资金的一方没有土地,需要与有土地的一方合作;或者既有资金又有土地的一方,没有房地产开发经营权,需要与有房地产开发经营权的房地产公司合作。无论什么方式的合作,都是建立在利益基础上,这就埋藏着潜在的矛盾。要想避免矛盾的发生,就应该“亲兄弟明算账”在合作之前,充分协商好各方的权利义务、利润分享及债务承担。
甲方:xxxxxxxxxxxxxxx(以下简称甲方)公司地址:xxxxxxxxxxxx
乙方:xxxxxxxxxxxxxxx(以下简称乙方)公司地址:xxxxxxxxxxxx
甲、乙双方经友好,坦诚协商,就甲方“xxxxxxxxxxx”的建设项目合作事宜,达成共识如下:
一、项目概况
工程项目:
一期建设面积:xxxxxxxxxxxx㎡层高:xxxxxx层
一期建设项目总投资额约为:xxxxxx万元(xxxxxx元整)
工期约为:xxxxx年
二、出资合作方式:主体结构包工、包料、包周转材
□
□
三、甲方责任及义务
1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。
2、负责三通一平,
3、按乙方
4、负责协调施工期间的各种外界干扰。
5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系,确保不影响乙方施工。
6、对于见证取样的材料,如:钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验,经检验合格后方可进购。
6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。
7、按施工图纸完成桩基础部分施工工作,严格按国家规范规定验收合格。
四、乙方责任及义务
1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。
2、按甲方
3、负责各种技术资料的收集、
4、落实好各项管理措施,执行甲方的各项管理制度,严格遵守各种安全操作规程,防火、防盗,确保安全文明施工。
5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责,并承担一切经济赔偿及损失。
6、按施工场地平面布置图,搭设临建、堆放材料,做到文明施工。
7、按施工图纸、设计要求和有关操作规程、技术规程、技术规范、施工规范、验收规程、施工及验收规范进行施工;严格按照有关工程质量标准、工程质量控制标准、工程评定标准、工程质量检验评定统一标准、施工质量验收统一标准、工程质量检验评定标准进行检验评定;工程质量达到有关标准的合格等级。
五、工程结算及利息结算方式:按xxxxxx省现行计价方式计算
□
□
六、项目物业抵消工程款
如因甲方资金或其它问题30天内不能按期支付工程款,未付工程款乙方有权将该项目所建物业作为工程款抵消,计算
七、违约责任
1、履行本协议发生的争议,由双方协商解决,协商不成的,依法向当地人民法院起诉。
2、乙方如因自身实力原因,无法承担施工所需的出付资金,影响工程进度、质量等,一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1‰追究违约责任,三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。
3、本协议与正签合同具有同等法律效力。
八、本意向书作为正签《建设工程施工合同》的附件,一式二份,甲、乙双方各执一份,自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。
甲方:xxxxxxxxxx乙方:xxxxxxxxxx
法定代表人:xxxxxxxxx法定代表人:xxxxxxxxxx
地址:xxxxxxxxxxxxxxx地址:xxxxxxxxxxxx
xxxxxx年xxxxxx月xxxxxx日
文档为doc格式